г.
"
" 2001 г.
ЗАКАЗЧИК:
в лице , действующего на основании, с одной
стороны и
ПОДРЯДЧИК:
ООО " С М Н П - 3 " в лице директора
Ульянова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава
Предприятия (лицензия ПО № 11440054 от 28.09.98 г.) , с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА.
Подрядчик обязуется за свой риск выполнить
по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
следующие работы:
II.
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договорная составляет
2.2. Цена Договорная включает в себя
III.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата по настоящему Договору производится
единовременно по факту на основа-нии Акта выполненных работ
в течение 3-х банковских дней по безналичному расчету или другим
договорным условиям.
IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные
Разделом I настоящего Договора в сроки:
- начало работ
- окончание работ в течение 10 рабочих дней.
4.3. Срок действия Договора до окончательного расчёта по Договору.
V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме
и в сроки, преду-смотренные настоящим Договором.
5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы и оборудование.
5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда
со специализиро-ванными организациями.
5.1.4. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий
по технике безопасности и соблюдать, установленный на объекте,
режим.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Предоставить Подрядчику помещения:
для нормальных бытовых условий монтажников;
для хранения материалов Подрядчика и обеспечивать их сохранность.
5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную Разделом
I настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.
5.2.3 Принять выполненные работы в течение 3-х банковских дней
от даты окончания работ Подрядчиком.
VI.
ПОРЯДОК ПРИЁМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. При завершении работ по настоящему Договору,
Подрядчик предоставляет Заказ-чику Акт приёмки - сдачи выполненных
работ с приложением необходимой доку-ментации.
6.2. Заказчик принимает работу путём подписания Акта приёмки
- сдачи в течение 3-х банковских дней со дня окончания работ
согласно п. 4.1 настоящего Договора.
6.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний Акт по претензиям с установкой сроков их устранения.
VII.
ОТВЕТСТВЕШЮСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сторонами сроков исполнения
обязательств по настоящему Договору виновная сторона уплачивает
другой стороне неустойку в размере 0,1 процента це-ны настоящего
Договора за каждый день просрочки.
7.2. Если Подрядчик после завершения работ по настоящему Договору
оставит в представленном ему помещении принадлежащие ему материалы,
то Заказчик не несет ответственности за их сохранность.
7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств
или устранения нарушений.
VIII.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности
перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение
обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или из-бежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпи-демии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по настоя-щему Договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) по-следовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут одной
из сторон путем направления извещения другой стороне.
IX.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие
между сторонами по настоящему Дого-вору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.
X.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения
к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь
место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством,
с возмещением понесен-ных убытков.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при следующих
обстоятельствах:
- задержка Подрядчиком производимых работ по его вине, когда
срок окончания работ, установленный настоящим Договором, увеличивается
более чем на 30 рабочих дней снижение качества работ, в результате
нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.
10.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор при следующих
обстоятельст-вах: при остановке Заказчиком выполнения работ
по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий
30 рабочих дней.
10.5. При расторжении настоящего Договора по совместному решению
сторон неза-вершённая работа передаётся Заказчику, который оплачивает
Подрядчику стои-мость выполненных работ в объёме, определяемом
ими совместно.
10.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет
письменное уведомление другой стороне.
XI.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
11.2. Другие условия по усмотрению сторон:
11.3. К Договору прилагается:
